Ampliaciones de plazo en obras

Formular y sustentar ampliaciones de plazo: causal, afectación de ruta crítica, cálculo de días y mayores gastos generales, dentro de los plazos de caducidad.

A quién está dirigido

• Residentes y supervisores
• Especialistas contractuales de obra
• Contratistas que enfrentan atrasos no imputables

Requisitos previos: Cronograma contractual y cuaderno de obra.

Lo que lograrás

• Clasificar la causal de ampliación y verificar su procedencia
• Demostrar la afectación de la ruta crítica con el cronograma
• Cuantificar los mayores gastos generales del período ampliado

Temario

Módulo 1: Causales y procedencia

• Causales típicas: atrasos no imputables, adicionales, caso fortuito y fuerza mayor
• Requisito de anotación oportuna en el cuaderno de obra
• Plazos de solicitud, de pronunciamiento y silencio administrativo
• Caducidad: el error que mata la solicitud aunque tenga razón

Módulo 2: Demostración de la afectación

• Ruta crítica al momento del hecho: cronograma vigente, no el original
• Análisis de impacto: método de ventana y comparación de cronogramas
• Concurrencia de causales imputables y no imputables
• Días calendario efectivamente afectados

Módulo 3: Mayores gastos generales

• Gasto general variable diario y su sustento
• Cálculo del monto por los días ampliados
• Costos que sí proceden y costos que la entidad rechaza
• Relación con la valorización y el reajuste

Módulo 4: Expediente y controversia

• Estructura del expediente de ampliación de plazo
• Pronunciamiento de la supervisión y de la entidad
• Denegatoria: siguientes pasos y vías de solución
• Junta de Prevención y Resolución de Disputas y arbitraje

Caso práctico

Ampliación de 45 días por demora en la entrega de terreno y adicional de cimentación, con análisis de ventana y cálculo de mayores gastos generales.

Normativa aplicable

• Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas
• Reglamento de la Ley N° 32069 (D.S. N° 009-2025-EF)
• Directiva de ampliaciones de plazo
• D. Leg. N° 1071, Ley de Arbitraje

Software y herramientas

MS Project · Excel · S10

Material descargable

• Modelo de solicitud de ampliación de plazo
• Hoja de cálculo de mayores gastos generales
• Guía de análisis de ruta crítica afectada
• Checklist de plazos y caducidad

Incluye

• 4 horas de video, a tu ritmo
• 100 horas certificadas
• Certificado digital emitido por Capacitación para la Ingeniería E.I.R.L.
• Acceso durante 12 meses
• Evaluación final con nota mínima 14/20